Постановление Администрации Новгородской области от 21.06.2011 № 258
Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2011 г. № 258 Великий Новгород Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (В редакции Постановлений Администрации Новгородской области от 17.04.2012 г. N 196; Постановления Правительства Новгородской области от 02.10.2013 г. N 237) В соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от 21июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства" Администрация Новгородской областиПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения товариществомсобственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативомили иным специализированным потребительским кооперативом либовыбранной собственниками помещений в многоквартирном домеуправляющей организацией подрядных организаций для выполненияработ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 2. Опубликовать постановление в газете "Новгородскиеведомости". Заместитель Главы администрации области А.А.Шалмуев Утвержден постановлением Администрации области от 21.06.2011 № 258 ПОРЯДОК привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организациейподрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (В редакции Постановлений Администрации Новгородской области от 17.04.2012 г. N 196; Постановления Правительства Новгородской области от 02.10.2013 г. N 237) 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии сФедеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далееФедеральный закон) и регулирует правоотношения, связанные спривлечением подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов с использованиемсредств, предоставляемых в порядке, предусмотренном Федеральнымзаконом. 1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке: открытый конкурс - способ определения конкурсной комиссиейподрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполненияуказанных работ наиболее квалифицированной организации; орган местного самоуправления - уполномоченный орган местногосамоуправления городского округа, поселения области; заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный,жилищно-строительный кооператив или иной специализированныйпотребительский кооператив либо выбранная собственниками помещенийв многоквартирном доме управляющая организация; договор подряда - договор на выполнение работ по капитальномуремонту многоквартирного дома, заключаемый между заказчиком иподрядной организацией, определенной победителем по итогамоткрытого конкурса; организатор открытого конкурса - лицо, осуществляющее наосновании соответствующего соглашения с заказчиком функции поорганизации проведения открытого конкурса. По согласованию сорганом местного самоуправления допускается выполнение функцийорганизатора открытого конкурса заказчиком; конкурсная комиссия - временный специально уполномоченныйколлегиальный орган, созданный для рассмотрения, сопоставления иоценки конкурсных заявок и определения итогов открытого конкурса; участник открытого конкурса - подрядная организация, имеющаяправо в соответствии с законодательством осуществлятьдеятельность, составляющую предмет открытого конкурса, исоответствующая требованиям, указанным в конкурсной документации,претендующая на заключение договора подряда с использованиемсредств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом.Подрядные организации не могут быть ограничены в участии воткрытом конкурсе для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов в зависимости от наличия или отсутствияопыта работы в конкретном муниципальном образовании; многоквартирный дом - многоквартирный дом, включенный врегиональную адресную программу по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов на территории Новгородской области всоответствующем году; объект открытого конкурса - многоквартирный дом, в отношениикоторого предусмотрено финансирование проведения работ покапитальному ремонту в соответствии с Федеральным законом; конкурсная документация - комплект документов, содержащихтребования и критерии оценки конкурсных заявок, исходнуюинформацию о технических характеристиках объекта открытогоконкурса, видах, объемах и стоимости работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома, условиях и процедурах открытого конкурса,основных условиях договора подряда и сроках его заключения; конкурсная заявка - документ, содержащий предложениеучастника открытого конкурса заключить договор подряда; протокол конкурсной комиссии - протокол заседания конкурснойкомиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирного дома. 1.3. Привлечение подрядных организаций осуществляется путемпроведения открытых конкурсов. 1.4. Акт приемки работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома согласовывается органом местногосамоуправления. 1.5. Заказчики, осуществляющие управление многоквартирнымидомами обязаны: открыть в течение 30 дней со дня получения уведомления,предусмотренного частью 5 статьи 20 Федерального закона, отдельныебанковские счета и направить в соответствующие органы местногосамоуправления области уведомления об открытии таких счетов суказанием их реквизитов и приложением решения общего собраниясобственников помещений в многоквартирном доме о долевомфинансировании капитального ремонта многоквартирного дома вразмере не менее 5 процентов общего объема средств,предоставляемых на проведение капитального ремонтамногоквартирного дома, и сметы расходов на капитальный ремонттакого дома; в порядке и в сроки, установленные муниципальными правовымиактами, направлять в органы местного самоуправления областиинформацию о проведении капитального ремонта указанных домов. 1.6. Организатору открытого конкурса, заказчику, членамконкурсной комиссии запрещается осуществлять действия, которыемогут привести к ограничению конкуренции между участникамиоткрытого конкурса. Одному или нескольким участникам открытогоконкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в томчисле путем доступа к информации, в отношении которой установленотребование об обеспечении ее конфиденциальности. (В редакцииПостановления Администрации Новгородской областиот 01.11.2011 г. N 596) 2. Функции заказчика 2.1. Определяет по согласованию с органом местногосамоуправления: предмет открытого конкурса; срок проведения открытого конкурса; организатора открытого конкурса. 2.2. Утверждает конкурсную документацию, вносит в нееизменения. 2.3. Участвует в формировании и работе конкурсной комиссии. 2.4. Совместно с организатором открытого конкурса отвечает навопросы участников открытого конкурса. 2.5. Заключает договор подряда с победителем открытогоконкурса. 2.6. Осуществляет контроль за выполнением работ покапитальному ремонту в соответствии с заключенным договоромподряда и законодательством Российской Федерации. 3. Функции организатора открытого конкурса 3.1. Разрабатывает конкурсную документацию и документы овнесении изменений в нее на основании региональной адреснойпрограммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домовна территории Новгородской области в соответствующем году ирешений общих собраний собственников помещений в многоквартирныхдомах и передает ее на утверждение заказчику. 3.2. Публикует информацию об открытом конкурсе в порядке,установленном разделом 4 настоящего Порядка. 3.3. Назначает в случае необходимости в соответствии сдействующим законодательством представителя организатора открытогоконкурса по взаимодействию с участниками открытого конкурса,организует предоставление ему рабочего места и предоставляетсредства связи (телефон, факс, адрес электронной почты). 3.4. Через назначенного представителя отвечает на вопросыучастников открытого конкурса, привлекая при необходимостизаказчика. 3.5. Через назначенного представителя отвечает на письменныезапросы участников открытого конкурса в течение 2-х рабочих днейсо дня поступления такого письменного запроса. 3.6. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсныхзаявок. 3.7. Предоставляет помещение для проведения процедурывскрытия конвертов с конкурсными заявками и участвует (в том числечерез своего представителя) в этой процедуре. 3.8. Предоставляет помещение для заседаний конкурснойкомиссии и участвует (в том числе через своего представителя) вработе конкурсной комиссии. 3.9. Ведет протоколы конкурсной комиссии, обеспечивает ихподписание и опубликование в порядке, установленном разделом 4настоящего Порядка. 3.10. Оповещает в письменном виде победителя открытогоконкурса. 3.11. Организует получение, возврат и удержание обеспеченийконкурсных заявок (если обеспечение конкурсной заявкипредусмотрено конкурсной документацией). 3.12. Направляет информацию о результатах открытого конкурсав орган местного самоуправления. 4. Порядок опубликования информации об открытом конкурсе 4.1. Информация об открытом конкурсе (извещение о проведенииоткрытого конкурса по форме согласно приложению 1 к настоящемуПорядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурснойкомиссии) публикуется организатором открытого конкурса наофициальном сайте Правительства Новгородской области илиофициальном сайте органа местного самоуправления винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии),а также в средствах массовой информации. (Раздел в редакции Постановления Правительства Новгородскойобласти от 02.10.2013 г. N 237) 5. Конкурсная комиссия 5.1. Состав конкурсной комиссии формируется организаторомоткрытого конкурса. 5.2. В состав конкурсной комиссии включаются по согласованиюпредставители органа местного самоуправления, общего собраниясобственников помещений в многоквартирном доме (председательсобрания собственников помещений или иной представитель по решениюобщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме),заказчика. 5.3. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания ипроведение заседаний обеспечивает организатор открытого конкурса. 5.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: вскрытие конвертов с конкурсными заявками; рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок; определение победителя открытого конкурса или принятие иногорешения об итогах открытого конкурса в соответствии с настоящимПорядком. 5.5. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в порядке ив сроки, определенные соответствующей конкурсной документацией, атакже настоящим Порядком. 5.6. Конкурсную комиссию возглавляет председатель,назначаемый организатором открытого конкурса из числапредставителей заказчика. Заместитель председателя конкурснойкомиссии назначается организатором конкурса из числапредставителей органа местного самоуправления. 5.7. Заседание конкурсной комиссии проводит председательконкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурснойкомиссии заседание конкурсной комиссии проводит заместительпредседателя конкурсной комиссии. 5.8. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, еслина ее заседании присутствуют не менее чем 2/3 от ее состава приобязательном условии участия в заседании хотя бы одногопредставителя заказчика. 5.9. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если заего принятие проголосовало более половины присутствующих назаседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членовконкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии (а приего отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии)является решающим. 5.10. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколеконкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующимина заседании членами конкурсной комиссии. В протоколе конкурснойкомиссии обязательно должны быть указаны особые мнения членовкомиссии (при наличии). Протокол конкурсной комиссии оформляется всоответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. 5.11. Председатель конкурсной комиссии (заместительпредседателя в случае отсутствия председателя): руководит деятельностью конкурсной комиссии; председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; несет ответственность за соблюдение требований конкурснойдокументации и выполнение возложенных на конкурсную комиссиюфункций; осуществляет иные действия в соответствии с конкурснойдокументацией и законодательством Российской Федерации. 5.12. Члены конкурсной комиссии: участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюконкурсной комиссии; участвуют в заседаниях конкурсной комиссии; выполняют в установленные сроки поручения председателяконкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии. 5.13. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечиватьконфиденциальность данных об участниках открытого конкурса исведений, содержащихся в конкурсных заявках, до опубликованиярезультатов открытого конкурса. Члены конкурсной комиссии невправе проводить переговоры с участниками открытого конкурса вовремя процедур проведения открытого конкурса за исключениемслучаев, предусмотренных конкурсной документацией изаконодательством Российской Федерации. 5.14. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценкии сопоставления поступивших конкурсных заявок принимает решение обитогах открытого конкурса. 5.15. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к заключениюдоговора подряда. 6. Порядок подачи и рассмотрения конкурсных заявок,определения итогов открытого конкурса 6.1. Конкурсная заявка оформляется в соответствии сприложением 3 к настоящему Порядку. Требования к порядку подачиконкурсных заявок на участие в открытом конкурсе указываются вконкурсной документации. 6.2. В конкурсной документации может быть предусмотренанеобходимость внесения претендентом на участие в открытом конкурсена счет организатора открытого конкурса денежных средств в размере3 процентов от максимальной (начальной) цены договора подряда вкачестве обеспечения конкурсной заявки. 6.3. Конкурсные заявки, поданные участниками изарегистрированные организатором открытого конкурса, а такжеконверты с изменениями к ним, хранятся в специальном сейфе или впомещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранностьпредставленной документации несет организатор открытого конкурса. 6.4. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение,оценка и сопоставление поступивших конкурсных заявок, определениеитогов открытого конкурса производятся на заседании конкурснойкомиссии. Заседание конкурсной комиссии должно состоятся не ранеечем через 30 дней после опубликования извещения о проведенииоткрытого конкурса и конкурсной документации. Дата, время и местозаседания конкурсной комиссии указывается в извещении о проведенииоткрытого конкурса. (В редакции Постановления АдминистрацииНовгородской области от 17.04.2012 г. N 196) 6.5. В случае внесения изменений в конкурсную документациюорганизатор открытого конкурса имеет право перенести датузаседания конкурсной комиссии, но не более чем на 10 дней.Организатор открытого конкурса не позднее дня, предшествующегодате заседания конкурсной комиссии, указанной в извещении опроведении открытого конкурса, публикует объявление о переноседаты заседания конкурсной комиссии с указанием причин такогопереноса и новой даты заседания конкурсной комиссии. 6.6. Заседание конкурсной комиссии проходит непрерывно, заисключением времени, назначенного для отдыха. 6.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытогоконкурса является публичной, на нее приглашаются представителивсех участников открытого конкурса. 6.8. Конкурсные заявки, поступившие с пропускомустановленного срока, не принимаются к рассмотрению. 6.9. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации. Председатель конкурсной комиссии или иной членконкурсной комиссии объявляет присутствующим на заседанииконкурсной комиссии следующую информацию по каждой вскрытойконкурсной заявке: наименование участника открытого конкурса; должность лица, подписавшего конкурсную заявку, и наличиедокумента, подтверждающего его полномочия; наличие документа (или его копии), подтверждающегообеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотреноконкурсной документацией); предлагаемые участником открытого конкурса условия (ценадоговора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника). 6.10. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссиейна предмет определения полномочий лиц, подавших конкурсные заявки,а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурснойдокументации. По результатам рассмотрения конкурсных заявокконкурсной комиссией принимается решение о допуске участника кучастию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. 6.11. Для участия в открытом конкурсе допускаются участники,деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровнейили государственными внебюджетными фондами, не находящиеся впроцессе ликвидации или в процедуре банкротства, в реестренедобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению оведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях ктехнологическим, программным, лингвистическим, правовым иорганизационным средствам обеспечения ведения реестранедобросовестных поставщиков, утвержденному постановлениемПравительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 292. Взависимости от вида работ в конкурсной документации могут бытьопределены специальные квалификационные требования для допускаучастников к открытому конкурсу. 6.12. В случае отказа в допуске к участию в открытом конкурсеорганизатор открытого конкурса в двухдневный срок с моментаподписания протокола конкурсной комиссии направляет участникуоткрытого конкурса письменное уведомление с указанием причинотказа. 6.13. Конкурсные заявки участников, допущенных к участию воткрытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурснойкомиссией на основе балльной системы с целью сравнения условий,предложенных участниками открытого конкурса, и определенияпобедителя открытого конкурса. 6.14. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда, предложенных в конкурсных заявках на участие в открытомконкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсныхзаявок на участие в открытом конкурсе по следующим критериям: цена договора подряда: максимальное количество баллов - 60; срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; квалификация участника открытого конкурса: максимальноеколичество баллов - 20. Максимальное количество баллов по каждому критериюприсваивается конкурсной заявке, содержащей лучшие условия посоответствующему критерию. Баллы, присваиваемые иным конкурснымзаявкам, определяются конкурсной комиссией пропорциональнозначениям критериев, указанным в конкурсных заявках. 6.15. Оценка по критерию "квалификация участника открытогоконкурса" производится по четырем подкритериям: опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналоговза последний год): максимальное количество баллов - 7; квалификация персонала (количество в штате квалифицированногоинженерного персонала): максимальное количество баллов - 7; соблюдение техники безопасности (количество несчастныхслучаев при производстве работ за последние 2 года): максимальноеколичество баллов з- 3; участие в судебных заседаниях в качестве ответчика(количество проигранных дел об исполнении договорных обязательствпо договорам подряда за последние 2 года): максимальное количествобаллов - 3. 6.16. Общее максимальное количество баллов по трем критериям- 100. При этом чем меньше указанное в конкурсной заявке участниказначение показателя по критериям "цена договора подряда", "сроквыполнения работ", подкритериям "соблюдение техники безопасности","участие в судебных заседаниях в качестве ответчика" относительнозначений показателей по тем же критериям (подкритериям), указанныхв конкурсных заявках других участников, тем соответственно вышебалл получает данный участник. Чем больше указанное в конкурснойзаявке участника значение показателя по подкритериям "опыт работы"и "квалификация персонала" относительно значений показателей потем же подкритериям, указанных в конкурсных заявках другихучастников, тем соответственно выше балл получает данный участник. 6.17. Ранжирование конкурсных заявок производится поколичеству полученных баллов - номер 1 получает конкурсная заявка,набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номеравыставляются по мере уменьшения количества баллов. При равномколичестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившаянаибольшее количество баллов по критерию "квалификация участникаоткрытого конкурса", затем по критерию "цена договора", затем"срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всемкритериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше. 6.18. Протокол конкурсной комиссии должен быть составлен иопубликован в пятидневный срок со дня заседания конкурснойкомиссии. 6.19. Договор подряда заключается с победителем открытогоконкурса в десятидневный срок со дня опубликования протоколаконкурсной комиссии. 6.20. Если победитель открытого конкурса уклонился отзаключения договора подряда или не представил надлежащееобеспечение обязательств по договору, то обеспечение егоконкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявкипредусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользузаказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда сучастником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. 6.21. Если участник, конкурсной заявке которого присвоенвторой номер, уклонился от заключения договора подряда или непредставил надлежащее обеспечение исполнения договора подряда, тообеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурснойзаявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается впользу заказчика. В этом случае проводится повторный открытыйконкурс. 6.22. Открытый конкурс объявляется конкурсной комиссиейнесостоявшимся в следующих случаях: если к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурснымизаявками не поступило ни одной конкурсной заявки; если всем участникам открытого конкурса отказано в допуске кучастию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсныхзаявок; если к открытому конкурсу допущена только одна конкурснаязаявка на участие в открытом конкурсе. 6.23. В случае если к открытому конкурсу допущена только однаконкурсная заявка, открытый конкурс признается несостоявшимся идоговор подряда заключается с участником, подавшим эту конкурснуюзаявку. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня подписанияпротокола конкурсной комиссии обязан передать участнику открытогоконкурса проект договора подряда, который составляется путемвключения условий исполнения договора подряда, предложенныхучастником в конкурсной заявке на участие в открытом конкурсе, впроект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случаеуклонения участника открытого конкурса от заключения договораподряда обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечениеконкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией)удерживается в пользу заказчика и проводится повторный открытыйконкурс. Приложение 1 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору подрядной организациидля выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (В редакции Постановления Администрации Новгородской области от 01.11.2011 г. N 596; Постановления Правительства Новгородской области от 02.10.2013 г. N 237) Дата публикации извещения _________________________________________Предмет открытого конкурса: право заключения договора подрядана выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.Адрес многоквартирного дома: ______________________________________Работы (объекты): _________________________________________________ (наименование работ, объектов)Заказчик __________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)Организатор открытого конкурса ____________________________________ (наименование, телефон, адрес,___________________________________________________________________ адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)Начальная (максимальная) цена договора (подряда) _____________ руб.Дата начала работ _________________________________________________Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" для публикации _________________________________________(В редакции Постановления Администрации Новгородской областиот 02.10.2013 г. N 237)Место, дата и время заседания конкурсной комиссии _________________Приложение: конкурсная документация: 1. Общие положения, требования к участникам открытого конкурса, формы документов. 2. Техническая и сметная документация: _______________________________________________________ (наименование документов) 3. Проект договора подряда. _______________________________________________________ Приложение 2 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ПРОТОКОЛ заседания конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома1. Место проведения открытого конкурса ____________________________2. Дата проведения открытого конкурса _____________________________3. Время проведения открытого конкурса ____________________________Мы, члены конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению иоценке конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурсапо отбору подрядной организации для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного поадресу: ___________________________________________________________председатель конкурсной комиссии: _________________________________ (Ф.И.О.)члены конкурсной комиссии: ________________________________________ (Ф.И.О. членов конкурсной комиссии)в присутствии участников открытого конкурса: ______________________ (наименование ___________________________________________________________________ участника, должность, Ф.И.О. его представителя)составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытияконвертов с конкурсными заявками поступили следующие конкурсныезаявки: ______________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника открытого конкурса, количество страниц в конкурсной заявке)Разъяснение сведений, содержащихся в документах,представленных участниками открытого конкурса: _______________________________________________________________________________________Изменение сведений, содержащихся в документах, представленныхучастниками открытого конкурса: ___________________________________Отозваны конкурсные заявки участников открытого конкурса:___________________________________________________________________ (наименование участника открытого конкурса)На основании решения конкурсной комиссии не допущены кучастию в открытом конкурсе следующие участники открытого конкурса:___________________________________________________________________ (наименование участника открытого конкурса)в связи с _________________________________________________________ (причина отказа) Оценка конкурсных заявок участников открытого конкурса__________________________________________________________________________________________№ Наимено- Общий Оценка по критериям:п/п вание балл _____________________________________________________________ участника (сумма цена срок квалификация участника открытого 4, 5, дого- выпол- конкурса 6, 7, вора нения 8, 9 подряда работ _________________________________________ граф) опыт квалифи- соблю- участие в работы кация дение судебных персонала техники заседаниях безопа- сности__________________________________________________________________________________________1 2 3 4 5 6 7 8 9__________________________________________________________________________________________Рассмотрев, оценив и сопоставив конкурсные заявки, конкурснаякомиссия приняла следующее решение: 1. Присвоить первый номер конкурсной заявке и признатьпобедителем по итогам открытого конкурса: _________________________ (наименование участника открытого конкурса) 2. Присвоить второй номер конкурсной заявке: ____________________________________________________________________________________ (наименование участника открытого конкурса)Председатель конкурсной комиссии: _____________ (инициалы, фамилия) (подпись)Члены конкурсной комиссии: _____________ (инициалы, фамилия) (подпись) _____________ (инициалы, фамилия) (подпись) _____________ (инициалы, фамилия) (подпись) М.П."_____" _______________ 20__ года Приложение 3 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКАна участие в открытом конкурсе по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома______________________________________________________________________________________________________________________________________ (указываются наименование работ, объект и адрес) 1. Участник:___________________________________________________________________1.1. Наименование участника открытого конкурса___________________________________________________________________1.2. ИНН___________________________________________________________________1.3. Юридический адрес___________________________________________________________________1.4. Фактический адрес___________________________________________________________________1.5. Контактный телефон (факс)___________________________________________________________________1.6. Контактное лицо___________________________________________________________________ 2. Электронный адрес участника 3. Участник плательщиком налога на добавленную стоимость ________________________________________________________________________ (является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)) 4. Участник имеет (не имеет) выданное саморегулируемойорганизацией свидетельство о допуске к работам, которые оказываютвлияние на безопасность объектов капитального строительствасогласно перечню, утвержденному приказом Министерстварегионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009года № 624. 5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме ипризнана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурснойзаявки. 6. Подтверждаем соответствие требования: деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней илигосударственными внебюджетными фондами отсутствует; участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства; участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков. 7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:____________________________________________________________________________№ Наименование Единица Значениеп/п измерения (все значения указываются цифрами)____________________________________________________________________________1. Цена договора, в том числе налог руб. на добавленную стоимость (при наличии)____________________________________________________________________________2. Срок выполнения работ календарные дни с даты начала работ____________________________________________________________________________ 8. Информация для оценки подкритериев критерия "квалификацияучастника открытого конкурса"____________________________________________________________________________№ Наименование Единица Значениеп/п измерения (все значения указываются цифрами)____________________________________________________________________________1. Опыт работы, в том числе: шт. _________________________ _____________ количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) _________________________ _____________ количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами____________________________________________________________________________2. Квалификация персонала чел. (количество квалифицированного инженерного персонала), в том числе: _________________________ _____________ с опытом работы более 10 лет _________________________ _____________ с опытом работы от 5 до 10 лет____________________________________________________________________________3. Соблюдение техники шт. безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)____________________________________________________________________________4. Участие в судебных шт. заседаниях в качестве ответчика (количество проигранных дел об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года)____________________________________________________________________________ 9. Нами внесено обеспечение конкурсной заявки в размере_______________ руб.___________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 10. Обеспечение конкурсной заявки просим возвратить на счет___________________________________________________________________ (реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка надоверенность (при наличии), печать