Постановление Администрации Великого Новгорода Новгородской области от 04.06.2007 № 121
Об утверждении примерных форм муниципальных контрактов
Российская Федерация Администрация Великого Новгорода Постановление от 4 июня 2007 г. № 121 Великий Новгород Об утверждении примерных форм муниципальных контрактов В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и пунктом6.2 решения Думы Великого Новгорода от 27.12.2005 № 232 "Обутверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд"ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемые: примерную форму муниципального контракта на поставкупродукции получателям; примерную форму муниципального контракта на поставку товаров; примерную форму муниципального контракта на оказание услуг; примерную форму муниципального контракта на выполнениеподрядных работ. 2. Признать утратившим силу постановление АдминистрацииВеликого Новгорода от 30.10.2006 № 339 "Об утверждении типовыхформ муниципальных контрактов". Первый заместитель Главы администрации Е.И.Кузиков Утверждена постановлением Администрации Великого Новгорода от 04.06.2007 № 121 Примерная форма МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку продукции получателямВеликий Новгород "___" __________ 20__ г. ______________________________, именуемое(ая, ый) в дальнейшемЗаказчик, в лице ________________________________________________,действующего на основании _______________________________, с однойстороны, и ______________________________________________________,именуемое(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________________, действующего на основании __________________,с другой стороны, при совместном упоминании - Стороны, заключилинастоящий муниципальный контракт (далее - контракт) по итогам(открытого конкурса, аукциона, запроса котировок) (нужноеподчеркнуть) в соответствии с решением (конкурсной, аукционной,котировочной) комиссии (нужное подчеркнуть) (протокол от ___ № __)о нижеследующем. 1. Предмет контракта 1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себяобязательство __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 1.2. Объем (количество), ассортимент, комплектность,качество, цена, а также сроки, периоды и условия поставкипредлагаемой продукции определяются в приложении 1, являющемсянеотъемлемой частью настоящего контракта. 1.3. Продукция поставляется Поставщиком непосредственно вадреса Получателей, указанных Заказчиком в приложении 2,являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта. 2. Цена и порядок расчетов 2.1. Стоимость поставки по настоящему контракту составляет_______________________________________ рублей ___ копеек, в томчисле НДС __ % - _______ рублей ___ копеек. 2.2. Цена по контракту является твердой и не может изменятьсяв ходе его исполнения, за исключением пункта 2.3 настоящегоконтракта. 2.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе в ходеисполнения контракта изменить не более чем на десять процентовпредусмотренное контрактом количество продукции при изменениипотребности в продукции. При поставке дополнительного количестватакой продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправеизменить первоначальную цену контракта пропорционально количествутакой продукции, но не более чем на десять процентов такой ценыконтракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт всвязи с сокращением потребности в поставке такой продукцииЗаказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Ценаединицы дополнительно поставляемой продукции и цена единицыпродукции при сокращении потребности в поставке части такойпродукции должна определяться как частное от деленияпервоначальной цены контракта на предусмотренное в контрактеколичество такой продукции (данный пункт включается только призаключении контракта на основании открытого конкурса, аукциона). 2.4. Расчеты за поставляемую продукцию, предлагаемыеПоставщиком, производятся в соответствии с договорами поставки,заключенными с Получателями. 2.5. Оплата может производиться по мере поступления бюджетныхсредств. 2.6. Стороны обязуются согласовывать изменение цен напоставляемую продукцию при исполнении муниципального заказа скомитетом финансов Администрации Великого Новгорода. 3. Порядок сдачи и приемки продукции 3.1. При завершении поставки продукции Поставщикпредоставляет Получателю акт сдачи-приемки продукции с приложениемк нему необходимых документов. 3.2. Получатель в течение ___ дней со дня получения актасдачи-приемки продукции и отчетных документов обязан направитьПоставщику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ(претензию). 3.3. В случае несоответствия результатов поставки Продукцииприложению 1 составляется двусторонний акт с перечнем необходимыхизменений. Поставщик обязан произвести необходимые исправления бездополнительной оплаты в пределах контрактной цены. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Стороны обязуются надлежащим образом (своевременно, вполном объеме и в установленном порядке) исполнять предусмотренныенастоящим контрактом обязательства. 4.2. Поставщик обязуется заключить с Получателями договорыпоставки _________________________________________________________________________________________________________________________ втечение 10 дней с момента подписания настоящего контракта. 4.3. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции,соответствующее действующим ГОСТам и сертификатам соответствия, втечение всего срока поставки продукции. 4.4. Поставщик обязуется по запросу Заказчика представлятьинформацию о поставленных объемах продукции, перечисленныхплатежах за пользование продукцией Получателями. 4.5. Поставщик обязуется передать Получателям продукцию,свободную от любых прав третьих лиц. 4.6. Заказчик обязуется обеспечить контроль в установленномпорядке за заключением договоров поставки продукции междуПоставщиком и Получателями. 4.7. Заказчик вправе осуществлять контроль за правильностьюприменения цен и тарифов на продукцию и услуги предприятий иорганизаций всех форм собственности при исполнении муниципальногозаказа с учетом требований, предъявляемых к размещениюмуниципального заказа. 4.8. Заказчик вправе проверять представленную Поставщикоминформацию о поставляемой продукции без вмешательства вхозяйственную деятельность Поставщика. 4.9. Заказчик вправе уменьшить или увеличить объем поставокпо каждой отдельной предоставленной позиции по ценам за единицупродукции, указанным в приложении 1, в пределах общей ценыконтракта. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениянастоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствиис действующим законодательством. 5.2. Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и засвой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты,допущенные при поставке продукции по его вине. Срок устранениянедостатков, замены продукции или поставки недостающей продукцииустанавливается в течение ___ дней с момента обнаружения. 5.3. Претензии по количеству и качеству продукции должны бытьзаявлены в письменном виде в течение ___ (не менее пяти) дней смомента их появления с приложением подтверждающих документов. 5.4. Заказчик в случае необоснованной просрочки исполнениясвоих обязательств по контракту уплачивает пеню в размере 1/300действующей на день уплаты пени ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации начиная со дня, следующегопосле дня истечения установленного контрактом срока исполненияобязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанногообязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимойсилы или по вине другой стороны. 5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства,предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплатунеустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется закаждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренногоконтрактом, начиная со дня, следующего после дня истеченияустановленного контрактом срока исполнения обязательства.Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере 1/200действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации.Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), еслидокажет, что просрочка исполнения указанного обязательствапроизошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по винеЗаказчика. 5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны отвыполнения принятых обязательств. 5.7. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать(уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящемуконтракту. 6. Форс-мажор 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное иличастичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, еслиэто неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимойсилы, возникших после его заключения в результате событийчрезвычайного характера, наступление которых Сторона, неисполнившая обязательства полностью или частично, не могла нипредвидеть, ни предотвратить разумными методами. 6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1 обстоятельствСторона, для которой создалась невозможность исполнения ееобязательств, по настоящему контракту должна известить о них вписьменном виде другую Сторону с приложениями соответствующихдоказательств и документов в десятидневный срок со дня наступленияэтих обстоятельств. 6.3. Заказчик вправе приостановить или отказаться отисполнения контракта в случае изменения бюджетных обязательств,определенных статьями 228 и 231 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации. 7. Срок действия и условия расторжения контракта 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента егоподписания Сторонами и действует до ____________ 20__ г. 7.2. Если в процессе поставки продукции выявляетсянеизбежность получения отрицательных результатов илинецелесообразность дальнейшей реализации контракта, каждая изСторон вправе внести предложение о приостановке действиянастоящего контракта. После внесения предложения о приостановкедействия настоящего контракта Заказчик и Поставщик обязаны в___-дневный срок принять совместное решение о дальнейшемпродолжении действия настоящего контракта, изменении условий илирасторжении контракта. 7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторонили по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством Российской Федерации. 8. Прочие условия 8.1. Настоящий контракт составлен в ____ экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу. 8.2. Условия настоящего контракта не могут быть изменены водностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящемуконтракту действительны при условии, если они совершены вписьменной форме и подписаны уполномоченными представителямиСторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частьюнастоящего контракта. 8.3. Все споры по настоящему контракту при невозможности ихразрешения путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражномсуде Новгородской области в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 8.4. Другие условия по усмотрению Сторон: ______________________________________________________________________________________. 8.5. К настоящему контракту прилагаются и являются егонеотъемлемой частью: 1. Приложение 1 ____________________ на _____ л. 2. Приложение 2 ____________________ на _____ л. 9. Юридические адреса и реквизиты сторон Заказчик Поставщик________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________ _____________________ __________ _____________________(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)МП МП Утверждена постановлением Администрации Великого Новгорода от 04.06.2007 № 121 Примерная форма МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку товаровВеликий Новгород "___" __________ 20__ г. ___________________________________________, именуемое(ая, ый)в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________,действующего на основании _______________________________, с однойстороны, и ______________________________________________________,именуемое(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________,действующего на основании ______________________________, с другойстороны, при совместном упоминании - Стороны, заключили настоящиймуниципальный контракт (далее - контракт) по итогам (открытогоконкурса, аукциона, запроса котировок) (нужное подчеркнуть) всоответствии с решением (конкурсной, аукционной, котировочной)(нужное подчеркнуть) комиссии (протокол от ___________ № ___) онижеследующем. 1. Предмет контракта 1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленныйнастоящим контрактом срок _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, (описание заказа)именуемые в дальнейшем товары, а Заказчик обязуется принять иоплатить эти товары. 1.2. Объем (количество), ассортимент, комплектность,качество, цена, а также сроки, периоды поставки предлагаемыхтоваров определяются в приложении 1, являющемся неотъемлемойчастью настоящего контракта. 1.3. Товары поставляются Поставщиком непосредственно в адресаПолучателей, указанных Заказчиком в приложении 2, являющемсянеотъемлемой частью настоящего контракта (данный пункт включается,если Получатель не является Заказчиком). 2. Цена и порядок расчетов 2.1. Стоимость поставки по настоящему контракту составляет__________ рублей _____ копеек, в том числе НДС ____ % -__________ рублей ___ копеек. 2.2. Цена по контракту является твердой и не может изменятьсяв ходе его исполнения, за исключением пункта 2.6 настоящегоконтракта. 2.3. Заказчик перечисляет денежные средства на счетПоставщика в течение ___ рабочих дней с момента (получениятоваров, подписания акта) (нужное подчеркнуть). 2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств слицевого счета Заказчика. 2.5. Оплата может производиться по мере поступления бюджетныхсредств. 2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполненияконтракта вправе изменить не более чем на десять процентовпредусмотренное контрактом количество товаров при изменениипотребности в товарах. При поставке дополнительного количестватаких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправеизменить первоначальную цену контракта пропорционально количествутаких товаров, но не более чем на десять процентов такой ценыконтракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт всвязи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчикобязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицыдополнительно поставляемого товара и цена единицы товара присокращении потребности в поставке части такого товара должныопределяться как частное от деления первоначальной цены контрактана предусмотренное в контракте количество такого товара (данныйпункт включается только при заключении контракта на основанииоткрытого конкурса, аукциона). 2.7. Стороны обязуются согласовывать изменение цен напоставляемый товар при исполнении муниципального заказа скомитетом финансов Администрации Великого Новгорода. 3. Порядок сдачи и приемки товаров 3.1. При завершении поставки товаров Поставщик представляетЗаказчику акт сдачи-приемки товаров с приложением к немунеобходимых документов. 3.2. Заказчик в течение ___ дней со дня получения актасдачи-приемки товаров и отчетных документов обязан направитьПоставщику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ(претензию). 3.3. В случае несоответствия результатов поставки товаровприложению 1 Сторонами составляется двусторонний акт с перечнемнеобходимых изменений. Поставщик обязан произвести необходимыеисправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной ценыв срок, согласованный Сторонами. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Стороны обязуются надлежащим образом (своевременно, вполном объеме и в установленном порядке) исполнять предусмотренныенастоящим контрактом обязательства. 4.2. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров,соответствующее действующим ГОСТам и сертификатам соответствия, втечение всего срока поставки товаров. 4.3. Поставщик обязуется обеспечить упаковку товаров,способную предотвратить их повреждение или порчу во время доставкиЗаказчику (Получателю) в соответствии с настоящим контрактом. 4.4. Поставщик обязуется произвести монтаж, осуществитьтехническое и гарантийное обслуживание поставляемых товаров (пунктвписывается при необходимости). 4.5. Поставщик вправе требовать оплаты по настоящемуконтракту в случае исполнения обязательств по настоящему контрактув полном объеме. 4.6. Заказчик вправе проверять представленную Поставщикоминформацию о поставляемых товарах без вмешательства вхозяйственную деятельность Поставщика. 4.7. Заказчик вправе уменьшить или увеличить объем поставокпо каждой отдельной предоставленной позиции по ценам за единицутовара, указанным в приложении 1, в пределах общей цены контракта. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениянастоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствиис действующим законодательством. 5.2. Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и засвой счет устраняет дефекты, допущенные при поставке товаров поего вине. Срок устранения недостатков, замены товаров или поставкинедостающих товаров (комплектующих частей) устанавливается втечение ___ дней с момента их обнаружения. 5.3. При выявлении недостачи или несоответствия качествапоставленных товаров Заказчик обязан обеспечить их сохранность ивызвать представителя Поставщика для совместного составления акта.Претензии по количеству и качеству товаров должны быть заявлены вписьменном виде в течение ___ дней с момента их появления сприложением подтверждающих документов. 5.4. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать(уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящемуконтракту. 5.5. Заказчик в случае необоснованной просрочки исполнениясвоих обязательств по контракту уплачивает пеню в размере 1/300действующей на день уплаты пени ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации начиная со дня, следующегопосле дня истечения установленного контрактом срока исполненияобязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанногообязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимойсилы или по вине другой Стороны. 5.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства,предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплатунеустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется закаждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренногоконтрактом, начиная со дня, следующего после дня истеченияустановленного контрактом срока исполнения обязательства.Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере 1/200действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации.Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), еслидокажет, что просрочка исполнения указанного обязательствапроизошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по винеЗаказчика. 5.7. При изменении ассортимента по сравнению с указанным вприложении 1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя заменутовара, не соответствующего приложению 1, или выплату разницы встоимости товара, если фактически поставлен более дешевый товар,чем указано в приложении 1. 5.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны отвыполнения принятых обязательств. 6. Форс-мажор 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное иличастичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, еслиэто неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимойсилы, возникших после его заключения в результате событийчрезвычайного характера, наступление которых Сторона, неисполнившая обязательства полностью или частично, не могла нипредвидеть, ни предотвратить разумными методами. 6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1 обстоятельствСторона, для которой создалась невозможность исполнения ееобязательств, по настоящему контракту должна известить о них вписьменном виде другую Сторону с приложениями соответствующихдоказательств и документов в десятидневный срок со дня наступленияэтих обязательств. 6.3. Заказчик вправе приостановить (отказаться от исполнения)контракт в случае изменения бюджетных обязательств, определенныхстатьями 228 и 231 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 7. Срок действия и условия расторжения контракта 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента егоподписания Сторонами и действует до ____________ 20__ г. 7.2. Если в процессе поставки товаров выявляется неизбежностьполучения отрицательных результатов или нецелесообразностьдальнейшей реализации контракта, каждая из Сторон вправе внестипредложение о приостановке действия настоящего контракта. Послевнесения предложения о приостановке действия настоящего контрактаЗаказчик и Поставщик обязаны в ___-дневный срок принять совместноерешение о дальнейшем продолжении действия настоящего контракта,изменении условий или расторжении контракта. 7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторонили по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством Российской Федерации. 8. Прочие условия 8.1. Настоящий контракт составлен в ____ экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу. 8.2. Условия настоящего контракта не могут быть изменены водностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящемуконтракту действительны при условии, если они совершены вписьменной форме и подписаны уполномоченными представителямиСторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частьюнастоящего контракта. 8.3. Все споры по настоящему контракту при невозможности ихразрешения путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражномсуде Новгородской области в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 8.4. Другие условия по усмотрению Сторон: ___________________. 8.5. К настоящему контракту прилагаются и являются егонеотъемлемой частью: 1. Приложение 1 ____________________ на _____ л. 2. Приложение 2 ____________________ на _____ л. 9. Юридические адреса и реквизиты сторон Заказчик Поставщик________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________ _____________________ __________ _____________________(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)МП МП Утверждена постановлением Администрации Великого Новгорода от 04.06.2007 № 121 Примерная форма МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на оказание услугВеликий Новгород "___" __________ 20__ г. ____________________, именуемое(ая, ый) в дальнейшем Заказчик,в лице __________________________________________________________,действующего на основании _______________________________________,с одной стороны, и ______________________________________________,именуемое(ая) в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________,действующего на основании _____________________________________, сдругой стороны, при совместном упоминании - Стороны, заключилинастоящий муниципальный контракт (далее - контракт) по итогам(открытого конкурса, аукциона, запроса котировок) (нужноеподчеркнуть) в соответствии с решением (конкурсной, аукционной,котировочной) комиссии (нужное подчеркнуть) (протокол от ___ № __)о нижеследующем. 1. Предмет контракта 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказатьуслуги по ___________________________________________________________________________________________________________________________. (описание заказа) 1.2. Объем, качество, цена, вид, а также сроки, периоды иусловия выполнения оказываемых услуг определяются в приложении 1,являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта. 2. Цена и порядок расчетов 2.1. Стоимость услуг по настоящему контракту составляет__________________________________________ рублей ___ копеек, втом числе НДС __ % - _______ рублей. 2.2. Цена по контракту является твердой и не может изменятьсяв ходе его исполнения, за исключением пункта 2.6 настоящегоконтракта. 2.3. Заказчик перечисляет денежные средства на счетИсполнителя в течение ___ рабочих дней с момента оказания услуг. 2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств слицевого счета Заказчика. 2.5. Оплата услуг производится на основании подписанного актасдачи-приемки услуг по мере поступления бюджетного финансирования. 2.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходеисполнения контракта вправе изменить не более чем на десятьпроцентов предусмотренный контрактом объем услуг при изменениипотребности в услугах, на оказание которых заключен контракт, илипри выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, непредусмотренных контрактом, но связанных с услугами,предусмотренными контрактом. При оказании дополнительного объематаких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправеизменить первоначальную цену контракта пропорционально количествутаких услуг, но не более чем на десять процентов такой ценыконтракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт всвязи с сокращением потребности в оказании таких услуг Заказчикобязан изменить цену контракта указанным образом (данный пунктвключается только при заключении контракта на основании открытогоконкурса, аукциона). 2.7. Стороны обязуются согласовывать изменение цен наоказываемые услуги при исполнении муниципального заказа скомитетом финансов Администрации Великого Новгорода. 3. Порядок сдачи и приемки услуг 3.1. Услуга считается оказанной с даты подписания Сторонамиакта сдачи-приемки услуг или акта устранения недостатков (в случаеих обнаружения). 3.2. Заказчик в течение ___ дней со дня получения актасдачи-приемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный актсдачи-приемки или мотивированный отказ (претензию). 3.3. В случае несоответствия результатов оказания услугприложению 1 Сторонами составляется двусторонний акт с перечнемнеобходимых доработок и сроком их исправления. Исполнитель обязанпроизвести необходимые исправления без дополнительной оплаты впределах контрактной цены. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Стороны обязуются надлежащим образом (своевременно, вполном объеме и в установленном порядке) исполнять предусмотренныенастоящим контрактом обязательства. 4.2. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг,соответствующее действующим ГОСТам и лицензиям, в течение всегосрока исполнения контракта. 4.3. Исполнитель обязуется произвести монтаж, предоставитьтехническое и гарантийное обслуживание (пункт вписывается принеобходимости). 4.4. Исполнитель вправе требовать оплаты по настоящемуконтракту в случае исполнения обязательств по настоящему контрактув полном объеме. 4.5. Заказчик вправе проверять представленную Исполнителеминформацию об оказываемых услугах без вмешательства вхозяйственную деятельность Исполнителя. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениянастоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствиис действующим законодательством. 5.2. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами иза свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняетдефекты, допущенные при оказании услуг по его вине. Срокустранения недостатков устанавливается в течение ___ дней смомента их обнаружения. 5.3. Заказчик в случае необоснованной просрочки исполнениясвоих обязательств по контракту уплачивает пеню в размере 1/300действующей на день уплаты пени ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации начиная со дня, следующегопосле дня истечения установленного муниципальным контрактом срокаисполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплатынеустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполненияуказанного обязательства произошла вследствие обстоятельствнепреодолимой силы или по вине другой Стороны. 5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителемобязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправепотребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,пени) начисляется за каждый день просрочки исполненияобязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,следующего после дня истечения установленного контрактом срокаисполнения обязательства. Неустойка (штраф, пени) устанавливаетсяв размере 1/200 действующей на день уплаты неустойки (штрафа,пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РоссийскойФедерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа,пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанногообязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимойсилы или по вине Заказчика. 5.5. Исполнитель ни полностью, ни частично не вправепередавать (уступать третьему лицу) свои обязательства понастоящему контракту. 6. Форс-мажор 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное иличастичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, еслиэто неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимойсилы, возникших после его заключения в результате событийчрезвычайного характера, наступление которых Сторона, неисполнившая обязательства полностью или частично, не могла нипредвидеть, ни предотвратить разумными методами. 6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1 обстоятельствСторона, для которой создалась невозможность исполнения ееобязательств по настоящему контракту, должна известить о них вписьменном виде другую Сторону с приложениями соответствующихдоказательств и документов в десятидневный срок со дня наступленияэтих обязательств. 6.3. Заказчик вправе приостановить (отказаться от исполнения)контракт в случае изменения бюджетных обязательств, определенныхстатьями 228 и 231 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 7. Срок действия и условия расторжения контракта 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента егоподписания Сторонами и действует до ____________ 20__ г.включительно. 7.2. Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежностьполучения отрицательных результатов или нецелесообразностьдальнейшей реализации контракта, каждая из Сторон вправе внестипредложение о приостановке действия настоящего контракта. Послевнесения предложения о приостановке действия настоящего контрактаЗаказчик и Исполнитель обязаны в ___-дневный срок принятьсовместное решение о дальнейшем продолжении действия настоящегоконтракта, изменении условий или расторжении контракта. 7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторонили по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством Российской Федерации. 8. Прочие условия 8.1. Настоящий контракт составлен в экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу. 8.2. Условия настоящего контракта не могут быть изменены водностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящемуконтракту действительны при условии, если они совершены вписьменной форме и подписаны уполномоченными представителямиСторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частьюнастоящего контракта. 8.3. Все споры по настоящему контракту при невозможности ихразрешения путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражномсуде Новгородской области в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 8.4. Другие условия по усмотрению Сторон: ______________________________________________________________________________________. 8.5. К настоящему контракту прилагаются и являются егонеотъемлемой частью: 1. Приложение 1 ________________________________ на _______ л. 2. _____________________________________________ на _______ л. 3. _____________________________________________ на _______ л. 9. Юридические адреса и реквизиты сторон Заказчик Поставщик________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________ _____________________ __________ _____________________(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)МП МП Утверждена постановлением Администрации Великого Новгорода от 04.06.2007 № 121 Примерная форма МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение подрядных работВеликий Новгород "___" 20__ г. ____________, именуемое(ая, ый) в дальнейшем Заказчик, в лице,__________________________________________________________________,действующего на основании ________________________________________,с одной стороны, и, _____________________________, именуемое(ая) вдальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________________,действующего на основании _______________________________________,с другой стороны, при совместном упоминании - Стороны, заключилинастоящий муниципальный контракт (далее - контракт) по итогам(открытого конкурса, аукциона, запроса котировок) (нужноеподчеркнуть) в соответствии с решением (конкурсной, аукционной,котировочной) комиссии (нужное подчеркнуть) (протокол от ___ № __)о нижеследующем. 1. Предмет контракта 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательство исполнить муниципальный заказ на выполнение работ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, (указывается полное наименование работ)(далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчикобязуется принять результат выполненных работ и оплатить его. 1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническимзаданием (дефектной ведомостью, сметой) (нужное подчеркнуть)(приложение 1), определяющим содержание работ, объем, стоимостьработ и сроки их выполнения. 1.3. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняютсяв полном соответствии с __________________________________________ (ТУ и другие документы, утвержденные или___________________________________________________________________ согласованные в установленном порядке, их даты и номера)_____________________________________________________________________________________________________________________________________. 1.4. Срок выполнения работ с ______ до ______. Подрядчикимеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно (нужноеподчеркнуть). 2. Цена контракта и порядок расчетов 2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет______________________________ рублей, в том числе НДС __ % -_______ рублей. 2.2. Цена по контракту является твердой и не может изменятьсяв ходе его исполнения, за исключением пункта 2.5 настоящегоконтракта. 2.3. Оплата выполненных работ производится в течение ___ днейс момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненныхработ. 2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств слицевого счета Заказчика. 2.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполненияконтракта вправе изменить не более чем на десять процентовпредусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности вработах, на которые заключен контракт, или при выявлениипотребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренныхконтрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик посогласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную ценуконтракта пропорционально объему таких работ, но не более чем надесять процентов такой цены контракта, а при внесениисоответствующих изменений в контракт в связи с сокращениемпотребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить ценуконтракта указанным образом (данный пункт включается только призаключении контракта на основании открытого конкурса, аукциона). 3. Порядок сдачи и приемки работ 3.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчикао выполнении работ. 3.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка ихЗаказчиком производятся в соответствии с гражданскимзаконодательством Российской Федерации и оформляются актомсдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, суказанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков ипорядка их устранения. В случае выявления несоответствиярезультатов выполненных работ условиям настоящего контрактаЗаказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляетакт устранения недостатков с указанием сроков их исправления инаправляет его Исполнителю. Подрядчик обязан устранить выявленныенедостатки за свой счет. 3.3. Датой выполнения работ считается дата подписанияСторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранениянедостатков (в случае их обнаружения). 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход икачество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в егохозяйственную деятельность. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки,предусмотренные календарным планом выполнения работ (приложение 2к настоящему контракту) и сдать работы Заказчику в соответствии стребованиями СНиП и ГОСТа; 4.2.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами исредствами; 4.2.3. Гарантировать надлежащее качество используемыхматериалов, конструкций, изделий и оборудования государственнымстандартам и техническим условиям, обеспеченность ихсоответствующими сертификатами, техническими паспортами и другимидокументами, удостоверяющими их качество; 4.2.4. Нести риск случайной гибели или случайного поврежденияматериалов, оборудования, переданной для переработки (обработки)вещи или иного используемого для исполнения договора имущества; 4.2.5. По окончании работы передать по акту ее результатЗаказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую дляэксплуатации и иного использования результата работ; 4.2.6. Предоставить срок гарантии нормальногофункционирования результатов работы на _______ месяцев с датыподписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или актаустранения недостатков, за исключением случаев преднамеренногоповреждения указанных результатов со стороны третьих лиц; 4.2.7. При обнаружении в период гарантийного срокаэксплуатации недостатков, которые не позволят продолжитьнормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения,устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срокпродлевается на период устранения недостатков. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Обеспечить беспрепятственный проход на объектЗаказчика персонала Подрядчика по заблаговременно поданным списками подъезд грузовых машин с прицепами на территорию объекта позаявкам Подрядчика; 4.3.2. Зарегистрировать настоящий контракт в реестремуниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов; 4.3.3. При завершении работ (этапа работ) принять выполненныеИсполнителем работы; 4.3.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере и всроки, установленные настоящим контрактом. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнениянастоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствиис действующим законодательством. 5.2. Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать(уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящемуконтракту. 5.3. Заказчик в случае необоснованной просрочки исполнениясвоих обязательств по контракту уплачивает пеню в размере 1/300действующей на день уплаты пени ставки рефинансированияЦентрального банка Российской Федерации начиная со дня, следующегопосле дня истечения установленного контрактом срока исполненияобязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанногообязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимойсилы или по вине другой Стороны. 5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплатунеустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется закаждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренногоконтрактом, начиная со дня, следующего после дня истеченияустановленного контрактом срока исполнения обязательства.Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере 1/200действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации.Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), еслидокажет, что просрочка исполнения указанного обязательствапроизошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по винеЗаказчика. 5.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременнуюоплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлениемденежных средств из бюджета Великого Новгорода. 5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны отвыполнения принятых обязательств. 6. Форс-мажор 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другойСтороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту,обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидетьили избежать, в том числе объявленная или фактическая война,гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, атакже издание актов государственных органов. 6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентныморганом, является достаточным подтверждением наличия ипродолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящемуконтракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,должна в десятидневный срок со дня наступления этих обязательствизвестить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии наисполнение обязательств по контракту. 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют напротяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт можетбыть расторгнут любой из Сторон путем направления письменногоуведомления другой Стороне. 7. Срок действия и условия расторжения контракта 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента егоподписания Сторонами и действует до ____________ 20__ г.включительно. 7.2. Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежностьполучения отрицательных результатов или нецелесообразностьдальнейшей реализации контракта, каждая из Сторон вправе внестипредложение о приостановке действия настоящего контракта. Послевнесения предложения о приостановке действия настоящего контрактаЗаказчик и Исполнитель обязаны в ___-дневный срок принятьсовместное решение о дальнейшем продолжении действия настоящегоконтракта, изменении условий или расторжении контракта. 7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторонили по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством Российской Федерации. 8. Прочие условия 8.1. Настоящий контракт составлен в экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу. 8.2. Условия настоящего контракта не могут быть изменены водностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящемуконтракту действительны при условии, если они совершены вписьменной форме и подписаны уполномоченными представителямиСторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частьюнастоящего контракта. 8.3. Все споры по настоящему контракту при невозможности ихразрешения путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражномсуде Новгородской области в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 8.4. Другие условия по усмотрению Сторон: ___________________. 8.5. К настоящему контракту прилагаются и являются егонеотъемлемой частью: 1. Приложение 1 ________________________________ на _______ л. 2. Приложение 2 ________________________________ на _______ л. 3. _____________________________________________ на _______ л. 9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Заказчик Поставщик________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________ _____________________ __________ _____________________(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)МП МП